【建设施工合同范本2017求一份】在建筑行业,施工合同是保障工程顺利进行和各方权益的重要法律文件。2017年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)是国家住建部为了规范建筑市场、明确合同双方责任而制定的通用版本。以下是对该合同范本的总结与关键条款梳理,便于相关从业人员参考使用。
一、合同范本概述
| 项目 | 内容 |
| 名称 | 建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201 |
| 发布单位 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 实施时间 | 2017年 |
| 使用范围 | 适用于各类房屋建筑工程、市政基础设施工程等 |
| 合同性质 | 采用固定总价、单价合同或成本加酬金等形式 |
二、合同主要内容
1. 合同主体
- 发包人:即业主,负责提供工程所需资金及条件。
- 承包人:具备相应资质的企业,负责按合同要求完成工程建设。
2. 工程概况
- 工程名称、地点、规模、结构类型、建筑面积等基本信息。
- 工程内容包括土建、安装、装饰等具体分项。
3. 合同价款
- 明确合同总价,可以是固定总价或可调总价。
- 支付方式通常分为预付款、进度款、结算款等阶段支付。
4. 工期与进度
- 明确开工日期、竣工日期及关键节点。
- 约定工期延误的责任承担方式。
5. 质量与验收
- 工程质量应符合国家相关标准。
- 验收程序包括自检、监理检查、最终验收等。
6. 安全与文明施工
- 承包人需遵守安全生产法规,采取必要措施确保施工安全。
- 发包人应为施工提供必要的安全环境。
7. 工程变更与索赔
- 对于设计变更或工程量调整,需经双方协商一致并签订补充协议。
- 明确索赔流程及处理机制。
8. 违约责任
- 约定双方违约情形及赔偿方式。
- 包括工期延误、质量不合格、未按时付款等情形。
9. 争议解决
- 双方可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。
- 一般优先选择仲裁方式。
三、合同特点与适用建议
| 特点 | 说明 |
| 标准化 | 作为官方发布文本,具有较强的法律效力和参考价值 |
| 灵活性 | 允许根据实际情况对部分条款进行补充或修改 |
| 规范性 | 明确了工程管理的各个环节,有助于减少纠纷 |
| 适用性广 | 适用于各类建设工程,尤其是政府投资项目 |
适用建议:
- 在签订合同时,应结合项目具体情况对合同条款进行细化。
- 建议由专业法律顾问参与审核,确保合法合规。
- 对于复杂项目,可增加补充协议或附件以明确细节。
四、结语
2017版《建设工程施工合同范本》是当前建筑行业中广泛使用的标准文本,其内容全面、条款清晰,能够有效指导合同签订和履行。对于企业而言,熟悉并合理运用该范本,有助于提升合同管理水平,降低法律风险,保障工程顺利推进。如需获取完整合同文本,建议通过住建部官网或正规渠道下载官方版本。


